집화살표_1

업무사례

법무법인(유한) 대륜의 업무사례를 확인하세요.
개인정보보호차 판결문은 일부만 업로드 됩니다.
pdf 다운링크 복사

[손해배상청구소송 승소] 기업전문변호사, 공사계약 불이행에 따른 손해배상금과 지연손해금 받아냄

결과 승소
조회수 53
[손해배상청구소송 승소] 공사계약 불이행에 따른 손해배상금과 지연손해금 받아냄

신혼집 인테리어 위해 공사 의뢰

의뢰인은 신혼집 인테리어를 위해 업체에 공사를 의뢰하게 됩니다. 부푼 기대를 안고 공사계약을 체결하고 공사대금까지 지불했지만 피고는 차일피일 공사를 미루더니, 결국 계약에 따른 공사기간까지 공사를 완료하지 않았습니다.

이로 인해 의뢰인은 큰 손해를 입게 되었고, 손해배상청구소송을 위해 기업전문변호사가 있는 법무법인 대륜을 찾아주셨습니다.

기업전문변호사와 함께 소송 진행

법무법인(유한) 대륜은 손해배상청구소송에서 승소하기 위해 관련 사건의 전문가 3인의 전담팀을 구성하여 합리적인 결론에 이를 수 있도록 업무를 진행하였습니다.

■ 공사계약 체결 후 의뢰인이 현장답사차 방문하였지만, 실제로는 시공이 전혀 이루어지지 않았음
■ 이는 피고가 원고(의뢰인)를 속이기 위한 기망행위였다고 할 수 있음

■ 이로 인해 의뢰인은 너무나도 큰 정신적 충격을 받음

손해배상청구소송 결과 - 승소

법원은 법무법인 대륜의 주장을 받아들여 ‘피고는 원고에게 약 7천만 원 및 이에 대하여 해당기간부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라’는 판결을 내렸습니다.

계약불이행으로 손해배상청구소송을 진행하고자 하신다면 초동 대처부터 법무법인 대륜과 동행하시는 것이 좋습니다. 정확하게 사건을 판단할 수 있는 이성적인 기업전문변호사의 도움이 법적 재판에서는 굉장히 중요한 부분이므로 이를 고려하여 현명한 선택을 하시길 바랍니다.

모든 분야 한 눈에 보기

1/0

section9

방문상담예약접수

법률고민이 있다면 가까운 사무소에서 전문변호사와 상담해보세요

이름

연락처

사무소

select icon

사건분야

select icon

문의내용